工程委托施工合同

時間：2023-02-09 10:27:13 委托合同我要投稿

工程委托施工合同(通用15篇)

　　在當今不斷發展的世界，關于合同的利益糾紛越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的工程委托施工合同，歡迎閱讀與收藏。

工程委托施工合同(通用15篇)

工程委托施工合同1

　　發包方（甲方）：XXX

　　承包方（已方）：XXX

　　為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將XXX委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：

　　XX。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開工日期：本項目工程從XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣XXX整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣XXX整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣XXX整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣XXX整。

　　七、工程質量

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到XXX級。

　　2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的.事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后XXX天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于XXX個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣XXX元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣XXX元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、合同份數

　　本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執XXX份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方代表（蓋章）XXX

　　乙方代表（蓋章）XXX

　　合同簽訂日期：

　　簽約地點：XXXX

工程委托施工合同2

　　甲方：(以下簡稱甲方)：

　　乙方：(以下簡稱乙方)：

　　甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：

　　一、工程地點：涇縣第二中學新校區內。

　　二、主要工程內容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。

　　三、工程造價：

　　1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元

　　2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元

　　3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元

　　4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

　　5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元

　　6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元

　　四、工程日期

　　在具備施工條件的.前提下，乙方在60個工作日內完成

　　該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。

　　2、施工過程中的安全責任由乙方負責。

　　六、工程驗收

　　工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事項

　　1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。

　　2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程委托施工合同3

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、施工內容：（見工程預算表）

　　4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）

　　5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的工程款按實另計。

　　6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）

　　第二條材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。

　�。�1）甲方負責采購供應的'材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、

　　設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。

　�。�2）由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。

　　乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　第十一條附則

　　1、本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：

　　聯系地址：

　　電話：

　　簽訂日期：

　　年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日

工程委托施工合同4

　　發包人：

　　承包人：

　　經過邀請招標，發包人確定所有空填全為陽光海岸別墅項目路基工程施工單位。依照《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：位于上海市奉賢區，莘奉金公路以西，團結塘路以南，金匯塘路以北地塊

　　1.3 承包范圍：總平面圖中標段所示道路路基工程(包括素土夯實、碎石壓實、路基排水溝)

　　1.4 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　1.5 合同價款：合同總價(暫定) 元單價 (綜合單價包干)

　　1.8 質量標準：合格。

　　1.9 工期：　工程總日歷工期天。具體開工日期以招標單位書面通知為準。

　　二。技術標準及圖紙

　　2.1 圖紙

　　2.1發包人提供：

　　2.2 技術標準：

　　2.2.1 執行《工程施工質量驗收規范》及現行國家、上海市相關技術標準、規范;

　　2.2.2 質量評定執行相關質量檢驗評定標準;所有材料必須有出廠證明質量保證書、合格證及檢驗報告。

　　三。雙方權利和義務

　　3.1 發包人的權利和義務

　　3.1.1 發包人委派的業主代表：姓名：職務：

　　3.1.2 監理單位及委派的工程師：

　　監理單位：　姓名：職務：　職權：對施工階段質量、進度以及現場工程量簽證進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

　　3.1.3發包人主要工作：

　　3.1.3.1 負責場地三通一平;

　　3.1.3.2確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人并進行現場交驗;

　　3.1.3.3 提供地下管線布置圖、有關隱蔽障礙物資料;

　　3.1.3.4負責組織承包人和設計單位及有關部門參加施工圖紙會審工作，并作好各方簽署的交底會審紀要;

　　3.1.3.5進行工程協調、管理、驗收與及時安排下道工序;

　　3.1.3.6按合同約定支付工程款。

　　3.2 承包人的權利和義務

　　3.2.1 項目經理：　姓名：職務：

　　項目經理代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同簽訂后收到發包方通知 2 天內，承包人進場完成施工準備。

　　3.2.2.2嚴格按照發包人提供的施工圖進行施工，不得擅自更改設計要求及工程內容。

　　3.2.2.3 負責編制施工組織計劃、工程進度計劃、用電計劃，并報送發包人及監理單位審核批準;

　　3.2.2.4 負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用;

　　3.2.2.5做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查;

　　3.2.2.6工程竣工驗收后2周內向工程施工總承包單位提供肆套竣工圖及竣工資料;

　　3.2.2.7發包人在招標文件中提出的，承包人在投標文件中認可且與本合同不矛盾的其他工作。

　　3.2.2.8負責所施工工程的驗收通過，并保證相關部門的開通。

　　四、工程價款

　　A、本工程采用綜合單價方式，此價格涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監督、趕工措施費、開辦費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。該單價在合同實施期間保持不變，不受市場價格及政策性價格的調整而減。

　　B.設計變更所增加的費用，有合同單價的按合同單價，沒有合同單價的根據上海市93土建定額再結合上海市有關文件進行編制，如93土建定額中沒有的子項，可套用市政定額中相應的子項，費率按93土建定額四類下浮計取。設計變更中所增加的材料：報價書中有的按報價書，報價書中沒有的承包人應報所需材料的名稱、品牌、規格型號、等級、產地、價格，經發包人審定后方可使用，并作為結算依據。

　　D.工程報價單詳附件，工程量按實結算

　　五、工程價款的支付

　　5.1 工程完工經甲方、監理驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價的 75%;

　　5.2 工程結算后，支付至工程結算總價的95%，其余5 %的質量保證金，待質量保期滿一年后支付，如保修期內由于承包單位原因產生的質量問題，由承包單位免費維修，如承包單位2天內不到，由發包人處理，所發生費用加10%的管理費由承包人承擔;

　　六。安全文明施工

　　6.1承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　6.2承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均由承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七。竣工驗收

　　7.1承包人在工程具備竣工驗收條件前24小時通知發包人組織竣工驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。

　　7.2承包人在通過竣工驗收合格后7天內向發包人提供符合上海市城市建設檔案管理要求的.竣工資料肆套。竣工資料包括文字資料、竣工圖、工程照片，并提供相應的電子文檔資料。

　　八。違約責任

　　8.1發包人違約：

　　8.1.1因發包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。

　　8.2承包人違約：

　　8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9條所示工期按時竣工，每延誤一天，承包人按3000元/天向發包人支付逾期違約金，并承擔由此給發包人帶來的全部損失。

　　8.2.2因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，并且向發包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發包人、總承包單位提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，發包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由承包人承擔。

　　8.2.3 承包人在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的，除責令返工并賠償損失外，每發現一次罰款元。

　　8.2.4 如施工完畢后，未能通過相關部門的驗收及開通，招標方將不予以支付剩余的工程款，直到驗收合格并開通后，發包人無息支付。

　　九、爭議

　　9.1 在履行合同過程中產生爭議時，雙方首先本著友好態度協商解決;若協商不成，可向上海仲裁委員會仲裁。

　　十、合同生效與終止

　　10.1本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效;

　　10.2合同訂立時間：_年月日;

　　10.3發包人、承包人履行合同全部義務，承包人向發包人交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。

　　十一、本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議明確。

　　發包人：(公章)

　　承包人：(公章)

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂地點：

工程委托施工合同5

　　甲方(委托人)：身份證號碼：

　　乙方(居間人)：身份證號碼：

　　本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1.1乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。

　　2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。

　　2.3乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。

　　2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。

　　2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

　　三、甲方義務

　　3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。

　　3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　4.1本項目居間報酬為

　　4.2居間成功后，報酬為總中標金額千分之。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。

　　4.3甲方可以轉賬或現金的`方式支付。

　　4.4 報酬支付到指定賬號。

　　賬戶名：

　　賬號：

　　五、保密事項

　　5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　六、合同終止

　　6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。

　　6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　七、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　八、其他事項

　　8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。

　　8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂日期：年月日

工程委托施工合同6

　　委托方（以下簡稱甲方）：___________

　　受托方（以下簡稱乙方）：___________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一、委托施工內容

　　________________________________________。

　　二、工程地點

　　_____________________________________________。

　　三、承包方式

　　甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。

　　四、工期要求

　　現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。

　　五、付款方式

　　工程竣工驗收合格后一次性付清。

　　六、質量標準

　　工程施工合格。

　　七、甲乙雙方權利和義務

　　1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。

　　2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的問題乙方必須及時整改。

　　3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。

　　4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的'全部義務和責任。

　　5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。

　　八、爭議解決

　　本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。

　　九、其他

　　本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：___________

　　乙方（簽章）：___________

　　簽約日期：___________

工程委托施工合同7

　　發包方（甲方）：___________

　　承包方（已方）：___________

　　為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將___________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：

　　___________。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開工日期：本項目工程從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止，共___________個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：___________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣___________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣___________整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣___________整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣___________整。

　　七、工程質量

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到___________級。

　　2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后___________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于___________個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣___________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣___________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、合同份數

　　本合同一式___________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執___________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方代表（蓋章）___________

　　乙方代表（蓋章）___________

　　合同簽訂日期：

　　簽約地點：___________

工程委托施工合同8

　　委托方(甲方)：___________

　　受委托方(乙方)：上海__電力工程有限公司

　　本著公平合理、互利互惠的`原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：

　　一：工程概況

　　工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造

　　工程地址：__再生能源利用中心主廠房0米

　　二：承包方式

　　包工包料

　　三：工期：

　　___________年___________月___________日——___________年___________月___________日。

　　四:工程質量

　　乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。

　　在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　五：工程合同價款(建安票)

　　材料費：___________人工費：___________元整

　　稅費：___________%

　　總計：___________元整經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。

　　六：合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　七：合同份數

　　本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執__1__份。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：___________

　　代表：___________代表：___________地址：___________地址：___________電話：___________電話：___________

工程委托施工合同9

　　發包人：*消防工程有限公司（簡稱“甲方”）

　　分包人：（簡稱“乙方”）身份證：（）

　　經雙方友好協商，甲方同意將XX市**縣“**樂里，時代新都”消防安裝工程委托給乙方施工，為明確雙方的權利與義務，確保工程如期按質按量順利完成，特簽訂以下協議條款，以資共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：XX市**縣“**樂里，時代新都”（含地下室部分）

　　2、工程地點：XX市**縣

　　二、勞務安裝的范圍及內容：

　　噴頭安裝、消防箱安裝、水泵房安裝火災自動報警系統

　　三、施工工期：

　　該工程施工工期暫定為天，合同簽定后乙方即進場施工。如遇下列情況工期順延：

　　1、由于甲方及土建原因造成；

　　2、原工程的設計變更；

　　3、甲講話春賢條款規定支瓚用度和由此造成的損失

　　4、不可抗力的事件

　　四、承包方式及工程造價：

　　1、承包方式：包清工加施工機具；

　　2、勞務分包暫定價為稅后人民幣： 11萬元整（叁拾貳萬捌千貳百貳拾伍元整）

　　3、如需委托乙方進行其他消防施工工作內容，用度另性協商。

　　五、勞務費支付方法及結算方式：

　　1、合約簽定后甲方即付進場費： 30000 元；

　　2、工程完成至90%時，甲方支付全部勞務費的80%；

　　3、工程在進行消防檢測時完成雙方的結算手續，甲方在項目經柳州消防部分驗收合格后的15日內將全部勞務費扣留3%的質保金后一次性付清乙方；

　　4、工程結算：實際安裝工程量稱以各個工程計價點的單價為勞務費總價；

　　其中：噴頭安裝 50元/個（帶管）

　　消防箱安裝 250元/個（帶環管）

　　水泵房按圖紙整套4800元/套（另算）

　　備注：室外連環管另算。

　　六、技術資料及其它

　　1、甲方向乙方提供其分包范圍內的消防施工圖紙壹份。

　　2、施工中由于現場因素的需要進行的施工變更，乙方應及時提供相關數據資料及滿足消防規范的施工方案，甲方在收到乙方數據資料后盡快予以認可；對非合同內的工程量其安裝的勞務費由雙方協商后以書面形式予以確認并在工程余款結算時一起付清；

　　七、材料和設備供給：

　　1、該工程所需材料和設備均由甲方自行采購。乙方負責起勞務所需的`安全設施、加工機器和安裝機具及相應的耗材，如：沖擊鉆的鉆頭等。

　　2、乙方進場使用的加工機器和安裝機器應有滿足建筑工程施工規范安全治理的有關規定，必須使用符合國家相關標準要求的合格產品并在使用的過程中及時檢驗和維護。

　　八、雙方責任：

　　甲方：

　　1、按計劃及時提供安裝所需的有關設備和材料；負責向乙方提供施工用水、用電；按設計圖紙解決與土建等各方的協調事宜。

　　2、委托代表隊工程進度、質量進行都督，檢查隱蔽工程，板栗中間交工工程驗收手續。負責協調乙方與各施工隊伍、班組的關系。

　　3、對乙方的現場施工進行配合，協助解決影響工程施工生產機器地板與和安全等方面進行現場檢查、督促。

　　4、按合同約定的時間和數額撥付勞務費給乙方；并對合約外工程量進行簽證。

　　5、負責做好施工過程各原始資料記錄，標志竣工圖及收集、整理竣工資料，并裝訂成冊。

　　6、對乙方的施工分歧格項出具限期整改通知單，并對乙方施工分歧格項衍生施工材料的浪費進行處罰。

　　7、對委托乙方施工的非合同的工程量按程序進行確認和簽證，并把簽證用度在工程結算時一并支付。

　　8、甲方在乙方對每月的限期整改內容進行消項后才辦理相應勞務費請款手續。

　　乙方：

　　1、本著“認真、負責”的工作態度和“合格、節約、實用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各項施工預備工作；安全、文明施工,付出乙方有關現場治理人員和指導、監視、協調。

　　2、合同簽訂后即進場施工，樣安裝國家有關消防安裝的技術規范施工，確保工作質量。

　　3、對工程質量不符合施工圖紙和現行消防驗收規范要求，應負責無償修理或返工；對乙方開具施工不符合項的限期整改通知單，應在規定的時限內完成并報甲方項目部消案。

　　4、因工程僅對需要安排加班施工的，與甲方進行協商。施工中，碰到必須損壞建筑物某些局部結構或裝飾物的，首先告知甲方，經甲方協商同意后方可施工。

　　5、進場施工人員須配置相應的特種上崗人員（電工和焊工)各一名，并持有有效證件到甲方項目部備案。

　　6、承包人自帶施工用機械設備必須是國家正規廠家產品。接機械性能良好、安全防護裝置靈敏可靠，符合建筑相關安全治理要求。

　　7、承包人必須教育并約束員工嚴格遵守施工現場安全治理規定。對遵章守紀者歸于表揚，對違章工作、違章指揮、違反勞動紀律和規則制度者給予糾正、責令整改、處罰，直至推出現場。

　　8、對承包人在施工中的安全隱患，在發包人多次發出指令要求更改，而承包人拒不執行的情況下，發包人有權勒令承包人停工整頓，由此而發生的一切經濟、工期損失均應由承包人承擔，并賠償發包人的所有損失。

　　9、承包人對其領用的材料的保管工作，需配備一名專（兼）職保衛人員負責本報內領用材料及設備的保衛工作；并承擔其用度；

　　10、承包人應當樣安裝《分包合同條件》中關于安全生產的規定組織施工。承包人須管材造型國家和政府、行業主管部分頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按照安全標準組織施工。乙方對因違反安全事故規定引起的安全事故負責并存的責任；

　　11、承包人應對其自身在分包工程現場的全部雇員的認識安全及自有機械設備等財產辦理保險，其用度自理；

　　12、發包人的事先同意，承包人不得將合同或合同的任何部分，以任何形式轉包或再次分包。

　　九、工程質量標準及保修期限：

　　1、該消防系統的安裝質量，必須符合現行消防設計及施工驗收規范的安裝要求。確保各系統的使用功能穩定、可靠。

　　2、驗收合格之日起，乙方對該工程總體保修一年。

　　3、保修期內，屬安裝施工問題的，由乙方負責檢驗并承擔用度；不可抗力因素照成的設備和系統損壞的，乙方提供有償維修服務，機具和設備有甲方自理。

　　十、違約責任：

　　甲方未能按合同履行自己應負的責任，除竣工日期順延外，按合同法有關規定賠償乙方因此發生的損失；疑犯更不能按合同規定日期交付使用，按合同法有關規定賠償甲方損失。

　　十一、糾紛處理：

　　雙方履行本合同時，如發生糾紛應采取有好協商的方式解決，協商不成雙方可以到當地人民法院起訴。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　本合同在雙方簽字后生效，在消防工程質保期完結清安裝勞務費后失效；合同執行期間未盡事宜雙方另行有好協商，約定協議與本合同同具法律效力。

　　十三、甲方工作：

　�。�1）、對乙方人員進行施工技術交底及三級安全教育。

　�。�2）、在施工地點為乙方提供施工和生活便利條件。

　�。�3）、負責按時共給施工所需全部材料。

　　十四、乙方工作：

　　1、遵守公司的有關規章制度，服從甲方施工治理人員的工作安排。

　　2、按圖及國家及當地消防主管部分有關標準規范進行施工，如有更改必須經甲方治理人員簽字。

　　3、遵照《建筑工程安全操作規程》所規定的條列。所有施工人員，均要經三級安全教育方可上崗。電工.焊工等特殊工種須有操作證方可上崗。若由于乙方違章操作給甲方及建設單位造成損失，由乙方責任賠償。

　　4、乙方應保護施工場地整潔，當天施工留下的垃圾當天清理干凈。

　　5、乙方施工的工程質量必須達到合格以上，以當地有關消防主管部分驗收為準。

　　6、在鉆孔施工中應做好防護措施，盡量避免將墻面膩子弄臟，在鉆孔完畢后應將已污染的墻面清理干凈。

　　7、施工后期孔洞修補時，應保證其他工種后期補刮膩子時能刮平天面。

　　十五、其它

　�。�1）、乙方必須愛護甲方所提供的施工機具，在確保工程質量條件下節約材料，若乙方違章操作造成甲方施工機具損壞由乙方負責修復，工期不延。

　�。�2）、若乙方施工人員中途退場或無故停工，甲方有權停付人工費，所造成損失均由乙方負責。

　　（3）、乙方必須確保工期，若乙方誤期給建設單位造成損失由乙方負責。

　�。�4）、若甲方發現乙方不按圖及國家有關標準規范施工，技術低劣，造成工程質量差.業主投訴，甲方有權終止協議，停付人工費

　　十六、甲方的所有設備、構件、工具、材料等，乙方只能使用，而無權進行挪用、轉借、及變賣等，一旦發現乙方有上述行為，甲方有權扣除乙方十倍之工程款，及開除相關人員。

　　十七、甲方的所有設備、構件、工具、進場交付乙方使用，乙方必須簽字認可，待工程結束時，所有設備、構件、工具、必須如數退還甲方，如有丟失或人為損壞，乙方需對甲方進行賠償。

　　十八、本協議自甲.乙雙方代表簽字及蓋章后開始生效。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　地址：身份證號碼：

　　委托代理人：（簽字）家庭住址：

　　聯系電話：聯系電話：

　　日期：日期：

工程委托施工合同10

　　發包方：____（以下簡稱甲方）

　　承包方：____（以下簡稱乙方）

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條工程概況

　　工程名稱：教授新村箱變工程

　　工程地點：科技學院教授新村

　　工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。

　　承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程

　　（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線

　　工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）

　　第二條工程總價

　　合同總價為（RMB）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。

　　第三條付款方式

　　1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(幣)40%40,0000元整,（大寫肆拾萬元整）；

　　2、設備進廠甲方應支付工程款50%（幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)

　　3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)

　　4、雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條合同范圍

　　1、合同范圍為配電房內的設備。（詳細內容見合同附件）

　　2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；

　　3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。

　　第五條甲方職責

　　1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付；

　　3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電；

　　4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

　　5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條乙方職責

　　1、向供電局申請用電手續至業主送電完成；

　　2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；

　　3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續；

　　4、自柜體到廠日起履行保固條款；

　　5、開具本合同價上的工程發票。

　　第七條技術規范

　　按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

　　第八條工程日期

　　1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

　　2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的.一切損失均與乙方無關；

　　第九條解約

　　1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方；

　　第十條

　　合同編號：

　　2、乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　保固條款

　　自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。

　　任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地____管轄。

　　本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　費用計算表

　　建設單位：

　　其他項目費用

　　措施項目費用

　　甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____

　　法定代表人（簽章）：____法定代表人（簽章）：____

　　委托代理人（簽章）：____委托代理人（簽章）：____

　　單位地址：____單位地址：____

　　賬號：____賬號：____

　　合同簽訂時間：____合同簽訂時間：____

工程委托施工合同11

　　XX市二建集團有限公司：

　　茲委托貴單位承建XX市XX單位業務用房修繕工程施工，具體工程委托約定如下：

　　一、工程范圍：XXXXX大樓樓層內間改病房及其它零星工程維修

　　二、施工依據：因修繕工程比較零碎，無法出具圖紙，在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。

　　三、工期：20天，開工日期自20xx年7月12日開始。

　　四、工程驗收：工程完成后，雙方對維修工程進行驗收，出具驗收報告。

　　五、工程結算依據：委托XX市財政投資評審中心審核。

　　六、付款：結算審核后，按相關程序把工程款支付。

　　七、保修：施工全部工程質量保修期為壹年。

　　八、違約：由于施工方原因導致工期延誤的，每延期1天，按主體工程總施工費10%扣罰；由工程委托方原因導致延誤的，工期相應順延。

　　委托單位：XXXXXXXXXX被委托單位：XX市二建集團有限公司（蓋章）（蓋章）

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：年月日

工程委托施工合同12

　　甲方：

　　涇縣第二中學乙方：呂立新

　　甲方因維修新運動場1號、2號鐵大門、自來水安裝、1號、2號鐵門地軌改建、維修鐵大門口地坪現澆的需求，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：

　　一、工程地點：涇縣第二中學運動場。

　　二、主要工程內容：新制運動場

　　1、2號鐵大門、地軌改建、自來水安裝、現澆地坪。

　　三、工程造價：

　　1、運動場1號鐵門為7.8米×2.6米×280元=5684元

　　2、運動場2號鐵門為8米×2.2米×280元=4928元

　　3、運動場

　　1、2號鐵大門地軌部長34米×25元=850元

　　4、安裝運動場自來水、挖溝、回填、焊接總長144米×16元=2304元

　　5、現澆運動場

　　1、2號鐵大門口地坪為3.264立方米×700元=2284.8元

　　6、運動場新制鐵廈門改建地軌、自來水安裝總造價為16050.80元

　　四、工程日期

　　在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內完成該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的'規定嚴格做好安全措施。

　　2、施工過程中的安全責任由乙方負責。

　　六、工程驗收

　　工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事項

　　1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。

　　2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　甲方單位（簽字蓋章）：乙方單位（簽字蓋章）：

　　年月日

工程委托施工合同13

　　委托方(甲方)：

　　承接方 (乙方)：

　　本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝，為明確雙方權利和義務，結合建筑裝修工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程情況工程名稱(地址)：工程施工安裝內容及施工安裝費用以本工程報價單為基礎，增加項目經甲、乙雙方協商工程量同意簽字后依據本報價單價結算，變更項目另行計費，簽字生效。工程期間：雙方商定本工程工期為任務：即自年月日至年月日。

　　二、甲方工作

　　指派為甲方工程項目代表，負責合同履行;按協議有關要求配合乙方組織施工，按時、保質、保量完成協議項目。

　　2成的損失由甲方承擔。

　　向乙方提供施工所需的水、電等基礎設施。

　　負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，并負責繳納管理處和報批的一切費用。

　　消防申報及檢查影響施工進度，時間以簽證單時間順延。

　　對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續和其他事宜。

　　按時、按質、按量提供施工用的自購材料。

　　三、乙方工作

　　指派,負責合同履行;按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各種事宜。

　　嚴格執行施工規范、安全打操作規程、防火安全規定。

　　嚴格圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查的施工記錄及有關資料。

　　工程竣工末移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　四、關于工程付款及結算的約定

　　平面方案設計確定后，甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除)，才能進行施工圖設計;如因甲方需索取圖紙，應按工程建筑面積每平方二十五元收取設計費。

　　本合同簽定之日，甲方應付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款的25%，

　　工程施工過程中，附玻及房屋基礎完工，甲方再付給乙方報價單確定的總額(包括工程款總額，增加工程量及增減項目金額)的25%，主體完成后，甲方給乙方第三期工程款，即報價單確定的總金額(包括工程款總額，增加工程量及增減項目金額)25%，樓房裝修完成后甲方給乙方第四期工程款，即報價單確定的總金額(包括工程款總額，增加工程量及增減項目金額)20%，甲方所付工程款以乙方財務部或業務部開出的票據為準，

　　施工及安裝竣工驗收后，結算完畢，甲方即付清全部結算款余額(包括增加工程及增減項目金額);乙方向甲方辦理移交場地手續。

　　五、關于材料供應的約定

　　乙方采購的材料﹑設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成損失的損失由乙方負責。

　　六、關于雙方責任的約定

　　因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延;

　　不能按期供水.電及其它基本設施的';

　　不能保證每天有10小時以上工作時間(含加班)的;

　　不能按期提供自購材料﹑設備的;

　　不能按期付款的;

　　因甲方原因變更設計造成材料.人工浪費的;

　　因甲方原因終止協議.而總造價，工程量未過半，乙方擁有另外收取工程總造價5%的設計費的權利;

　　逾期驗收的;

　　非乙方造成的其它不可預見的原因的;

　　消防申報及檢查如影響施工進度，時間以簽證單順延;

　　因乙方影響工期，損失由乙方承擔。

　　不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;

　　對竣工驗收后在一年保修以內發現的證實屬于乙方責任的質量問題，乙方免費返修;

　　由乙方施工中違反規程操作造成人員傷害，責任由乙方自負;

　　由乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修補或賠償;

　　由乙方違反物業管理規定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責(在工程結算款中扣除)

　　七、關于施工及驗收的約定

　　在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項目的理由，工程部位、時間、材料等;乙方根據變更要求，盡快向乙方提交變更所需采用的材料(因變更無法再利用造成的材料;材料損耗)等費用清單，甲方收到報告后兩天后作出答復或協商調整;

　　隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為壹天;甲方若不按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應承認;

　　由于甲方提供材料、設備質量不合格，而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，且工期順延;

　　由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延;

　　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收、移交手續;如甲方在規定時間內未能驗收，須及時書面通知乙方，另定驗收日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。八、獎勵和違約責任

　　由于甲方原因導致延期開工和中途停工、除順延工期外甲方應補償乙方因停工造成直接損失;每停工或窩工一天，甲方應支付乙方500元;甲方如不按合同約定撥付款，每延期一天按付款額的 2 %支付滯納金;

　　由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方應支付甲方500元違約金;

　　因單方面原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失;

　　九、裝飾工程報價單，施工圖合同經雙方協商，及達成一致共識的其他具體任務、問題協議，作為合同的附件，與合同具有同等效力;

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份;

　　十一、本合同經雙方蓋章(簽字)首期工程款到乙方指定戶頭后生效，如有未盡事宜，雙方應本著友好互利原則協商解決;如協商解決不成時，雙方同意消委、當地人民法院仲裁委員會裁決。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　工程地點：辦公地點：

　　簽約時間：簽約時間：

　　帳號：

　　電話：

工程委托施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。

　　第一條：擬建住房建筑面積約平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第號樓第單元第層房，價格每平方元，房號為，共計套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。

　　第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。

　　第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。

　　第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。

　　第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方

　　可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。

　　第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。

　　第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的.，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。

　　第八條：乙方委托律師事務所對本協議的履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號：電話： )。

　　第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　電話：法定代表人：

　　身份證號：開戶行：

　　地址：賬號：

　　E-mail:

　　簽訂日期年月日

工程委托施工合同15

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：身份證號碼：

　　本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：

　　一、工程概況：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地址：

　　三、承包范圍：

　　居室面積：居室間數：

　　四、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)

　　二、承包方式：

　　一、工期：x天，自x年x月x日開工，于x年x月x日竣工。

　　二、工程承包價款：

　　A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。

　　B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。

　　三、承包信譽保證及質保條款：

　　A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。

　　B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

　　C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。

　　四、工程質量及管理約定：

　　A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。

　　B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。

　　五、工程款支付方式：

　　A、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。

　　B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。

　　六、雙方其它約定：

　　三、工程質量要求：

　　按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。

　　四、甲方的責任及義務

　　一、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。

　　二、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。