【推薦】加工合同模板匯總7篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的類型越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的加工合同7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

加工合同 篇1

　　甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：

　　簽訂地點： 簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據乙方的制定選購。

　　②由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條 違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期： 日期：

加工合同 篇2

　　甲方：山東金永信文體設施有限公司 甲方負責人： XXX

　　乙方：滕州市億林家具有限公司 乙方負責人： XXXX

　　甲乙雙方通過友好協商，確定乙方為甲方的噴漆加工點。乙方保證按時按質的完成甲方所要求的工作計劃單和提供符合要求的產品。

　　一、技術條款:

　　1、油漆必須是環保油漆，乙方需要向甲方提供相關的環保證明文件。

　　2、噴漆產品外表必須平整、光滑，不得有超出檢驗標準的顆粒、斑點、突起、劃傷、毛刺等缺陷。

　　3、所有要求噴漆部位必須噴漆到位。（按照封樣件產品）

　　二、檢驗方式：

　　乙方自檢產品合格并完成裝箱后向甲方品質部提出報檢，由甲方品質部檢驗人員到乙方工廠驗貨。甲方品質人員根據檢驗標準抽檢，若不良品率等于或高于3％，甲方有權要求乙方進行重新返工并再次報檢。兩次返工以上，甲方有權對乙方作出合理的懲罰。（若甲方要求由甲方自己派人100％全檢貨物除外。）

　　三、交貨條款：

　　根據雙方認可的《生產計劃單》中要求的噴漆完成時間交貨。產品驗收合格交貨時，乙方遞交送貨單給甲方倉庫簽字確認并申請入庫，由甲方決定提貨日期。若遇特殊情況甲乙雙方協商解決。

　　四、運輸及包裝條款：

　　乙方自動上門提貨，若遇到特殊情況甲方應協助乙方處理運輸事宜。

　　甲方提供包裝，乙方應對甲方提供的包裝負責，并嚴格按照甲方包裝要求包裝產品。

　　五、付款條款：

　　甲方驗收合格后見票月結60天。

　　六、甲乙雙方的義務和違約責任：

　　甲方提供封樣件產品和技術要求給乙方。甲方有義務準時支付貨款給乙方。

　　乙方應嚴格按照甲方的技術要求和封樣件生產，如達不到甲方技術要求和封樣件要求而造成產品報廢的，乙方要支付甲方的原材料損失和工時損失。

　　由于乙方原因造成甲方交貨延遲，甲方的一切直接損失由乙方承擔。

　　由于乙方品質原因造成甲方貨物被罰款，乙方承擔罰款費用。

　　七、其他條款：

　　甲乙雙方必須遵守以上約定，以合同法為基礎，到時如雙方不能協商的由上級主管部門協助解決。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方代表簽章生效。 本合同有效期一年，從雙方簽字日期開始。到期后雙方無異議，則合同有效期順延直到一方正式提出終止為結束。

　　單位名稱(甲方）： 單位名稱（乙方）：

單位地址： 單位地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

稅號： 稅號：

　　日期：年 月 日 日期：年 月 日

甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

加工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方： 公司

　　為了明確雙方之間的權利與義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經共同協商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下，以示信守。

　　一、委托事項

　　甲方委托乙方承擔 (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　二、合同工期

　　本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協商確定。

　　三、甲方的權利與義務

　　(一)甲方的權利

　　1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。

　　2、甲方有權監督、指導乙方生產，有權對乙方加工質量進行抽檢。

　　3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。

　　(二)甲方的義務

　　1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

　　2、合同生效后3日內，甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。

　　4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。

　　5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。

　　6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。

　　7、甲方提供授權經辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權范圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產生的法律責任。

　　8、對乙方提出的任何質疑或異議，甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。

　　9、需要乙方現場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設備以及場地內其余設施由乙方自行解決。

　　四、乙方的權利與義務

　　(一)乙方的權利1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。

　　2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

　　3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。

　　(二)乙方的義務1、本合同生效后，乙方應積極準備生產，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、鋼筋原材料經驗收合格后，乙方方可進行加工。

　　3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規格、數量標注無法正確識別時應及時與甲方聯系。

　　4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。

　　5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。

　　6、接受甲方的監督、指導，協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。

　　7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。

　　8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調換使用其他材料。

　　9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。

　　五、鋼筋原材料供應

　　1、甲方提供的鋼筋原材料應當符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規定的標準。

　　2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產品合格證、質保卡、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

　　3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責，對原材料存在的質量缺陷，應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質量責任。

　　4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。

　　六、設計變更

　　1、如遇工程設計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。

　　2、工程設計變更后，甲方應重新新向乙方進行技術交底，并協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。

　　3、發生設計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

　　七、產品質量要求

　　1、乙方加工后的成型鋼筋產品質量應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-20xx)的規定。

　　2、對成型鋼筋產品的其他要求 .

　　八、安全與文明施工

　　1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。

　　2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足，有權要求乙方限期改正。

　　3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。

　　九、運輸及檢驗

　　1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。

　　2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內安排提貨。

　　3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權文件，否則，乙方有權拒絕交貨。

　　4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執單交于乙方。成型鋼筋交付后，發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。

　　5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執單交于乙方。

　　6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的，視為成型鋼筋產品驗收合格。

　　7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產生的費用由乙方承擔。

　　十、合同價款合同總價款預計為人民幣 萬元，以實際結算金額為準。

　　(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數按 %計取，螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價。

　　(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數按 %計取，線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價。

　　(3)本合同所稱加工結算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。

　　(4)鋼筋機械連接頭 元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執單記載的數量結算。

　　(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算，計入合同總價款。

　　合同總價款為上述各項金額之和。

　　十一、結算與支付

　　1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單，甲方應在收到結算單后3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。

　　2、合同價款按月結算，甲方于每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)

　　或：甲方于本合同簽訂后3 日內支付合同總價款的 %，即人民幣 元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內容后 日內支付。(預付款方式)

　　3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發票。

　　十二、節余鋼筋的處理1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節余量按照以下方式計算：鋼筋節余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數)。

　　2、節余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。

　　3、經甲乙雙方協商一致，甲方可以以節余鋼筋抵扣合同價款，節余鋼筋價款按節余鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。

　　十三、合同變更與解除1、甲乙雙方經協商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協議。

　　2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。

　　3、發生下列情形之一的，可以解除本合同：

　　(1)甲乙雙方協商一致解除合同的;

　　(2)因不可抗力致使不能實現合同目的;

　　(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務，另一方有權解除合同;

　　(4)一方遲延履行合同義務，經另一方催告后在合理期限內仍未履行，另一方有權解除合同;

　　(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，另一方有權解除合同;

　　(6)法律規定的其他情形。

　　十四、違約責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商，圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

　　2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品，甲方有權退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產生的裝卸及運輸費用。

　　2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產品總額千分之三的比例向甲方支付違約金……

　　3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品，如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失，應承擔由此產生的全部經濟損失。

　　十五、爭議解決方式本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛，雙方可友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。

　　十六、其它：

　　1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。

　　2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

　　3、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。

　　附件1：甲乙雙方授權經辦人簽字字體體樣及聯系方式。

　　附件2：鋼筋加工配送服務工作流程。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽署日期： 年 月 日

加工合同 篇4

　　合同編號：_________________

　　定作人：_________________簽訂地點：_________________

　　承攬人： ________________簽訂時間：_________________

　　第一條 加工物

　　加工物名稱 工藝手繡鞋墊

　　規格型號 38-45#

　　計量單位 雙

　　數量

　　報酬

　　單價 元/雙

　　金額 合計人民幣金額(大寫)：￥：

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料名稱 規格型號 計量單位 數量 質量 提供日期 消耗定額 工藝布制鞋料 38-45# 雙 一等

　　第三條

　　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：簽定合同當日，檢測方法：目測

　　第四條

　　定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。

　　第五條

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__當_____日內答復。

　　第六條

　　定作方(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產品質量問題。

　　第七條

　　定作人協助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料。

　　第八條

　　加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準確。

　　第九條

　　加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷(累計200元以上)。

　　第十條

　　加工物的交付方式、期限及地點：_____產品由承攬方在合同有效期內發送至定作人處。

　　第十一條

　　加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產品后三天內，驗收地點定作人處。

　　第十二條

　　承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限： 年 月 日至 年 月 日止(雙方協商)。

　　第十三條

　　承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金(大寫)__________________ 元。

　　第十四條

　　結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。

　　第十五條

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條

　　本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　(二)承攬人可以隨時解除合同, 但應及時書面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。

　　第十七條

　　定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。

　　承攬人違約責任： 除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。

　　第十八條

　　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第___二___種方式解決;

　　(一)提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。

　　第十九條

　　其他約定事項： 另議

　　定作人 承攬人

　　定作人(章)： 承攬人(章)：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 傳真： 電話： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　稅號： 稅號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

加工合同 篇5

　　承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生原因，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量原因的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的.定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

加工合同 篇6

　　標志牌設計、制作安裝承攬合同書

　　甲方： 地址： 乙方： 地址：根據《中華人民共和國合同法》及相關的經濟法規，結合本項目的具體情況，經雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　第一條：項目概況

　　（1） 項目名稱

　　（2） 項目工程地點

　　（3） 項目范圍和內容 按照甲方確認的設計制作方案、制作、運輸、安裝、開票；驗收方式（當場驗收）。

　　第二條：項目工期

　　（1） 本項目工程合同竣工時間（包括安裝時間）為接到甲方通知后 7 天

　　（2） 如遇特殊情況，經雙方代表同意后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　　第三條：項目合同總價

　　（1） 本合同總價為人民幣元( )，

　　（2） 如遇下列雙方確認的情況，合同總價作相應調整：

　　A．合同項目工程設計、施工方案發生更改；

　　B．在施工過程中新增加了工程項目；

　　C．項目施工過程中制作材料、配件調整。

　　第四條：合同款項的支付與結算

　　（1）合同總款項的 5% 作為工程預付款在合同簽定之日后付清；制作、安裝完成驗收合格后付合同總價 90%，合同總價 5% 作為質量保證金，在驗收合格后1個月期滿無質量問題支付。

　　（2）項目驗收合格后，甲方未按約定付款，乙方每日以延期未付工程款的1‰向甲方收取滯納金。

　　第五條：工程質量驗收標準、方法及期限

　　（1） 制作之前，乙方需按照要求進行打樣，樣品經雙方確認后封存。

　　（2） 甲方按照合同所附的施工圖、制作方案以及已確認的樣品的品質為標準對工

　　程進行品質驗收，若達不到甲方驗收標準，乙方必須返工直至達到甲方的驗

　　收標準。

　　（3） 驗收通過之日，為合同規定的竣工之日。

　　第六條： 交（提）貨方式、地點、運輸方式、到達地點和費用負擔： 乙方負責運輸、安裝并承擔所有費用。

　　第七條：其他 ： 乙方應保證整個工程的安全，工程期間發生物品丟失、人身安全事故問題應由乙方承擔相關責任。

　　第八條： 違約責任

　　（1） 乙方未按合同期限完成項目工程，方每遲延一日，必須向甲方支付總價款1‰

　　的違約金。

　　（2） 若甲方為此所受的損失超過條款（1）的金額，則乙方還必須按照甲方實際受

　　損的金額對甲方進行賠償。

　　（3） 甲方未按合同約定履行付款義務時，該項目標的物所有權仍屬乙方，并有權

　　做出處理。

　　第九條： 合同爭議的解決方式

　　合同執行過程中，如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成，雙方同意向乙方所在地人民法院提起起訴。

　　第十條： 本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十一條：具體制作內容見附件。

　　本合同一式二份，雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　代表：

　　代表： 年 月 日

加工合同 篇7

　　一、雙方當事人

　　定作方：

　　承攬方：

　　二、定作方：產品要求：

　　1、按圖紙要求(見附件)。

　　2、長1.4米送樣各10根鋁型材。

　　三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。

　　四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。

　　五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。

　　六、雙方協商的其他條款：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

家具加工的合同范本-加工合同02-10

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

委托加工合同06-17

食品加工合同05-09

承攬加工合同03-24

加工合同的范本05-07

加工合同模板04-07

工業加工合同06-27