加工合同

時間：2022-07-03 20:22:16 加工合同我要投稿

精選加工合同范文集合六篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，人們運用到合同的場合不斷增多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家整理的加工合同6篇，歡迎閱讀與收藏。

精選加工合同范文集合六篇

加工合同篇1

　　委托方：江陰市恒業鍛造有限公司 (以下簡稱甲方) 承攬方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方經友好協商，就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容，達成如下條款，以資雙方共同遵守：

　　一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務，承攬期間，乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。

　　二、合同期限：暫定一年，自年月日起至年月日。期限屆滿，雙方可以順延期限。

　　三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同，具體的操作程序如下：

　　1、甲方有外協加工業務，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應在接到通知天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

　　2、完成加工業務后，乙方應制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產品進行標識。

　　3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，并對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。

　　4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

　　四、工件交付在甲方進行，在途責任及費用由乙方承擔。

　　五、保證金及加工費標準。

　　1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。

　　2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。

　　3、保證金金額不低于元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

　　4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。

　　六、甲方權利、義務：

　　1、按照約定支付加工費。

　　2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。

　　3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。

　　七、乙方權利、義務：

　　1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

　　2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。

　　3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得復印、復制。

　　4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。

　　5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續所發生的損失，由乙方承擔。

　　6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。

　　八、加工費的支付：

　　乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托

　　加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值稅發票，甲方在收到發票后90個工作日內付款。

　　九、違約金及損失計算：

　　1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金1000元，逾期超過十天的，自第十一天起，每天支付違約金20xx元。

　　2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的 5%--30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。

　　3、對于加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

　　4、對于存在質量問問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢)，乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)-報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。

　　十、其他：

　　1、合同附件：《外協加工費結算規定》。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。

　　(以下無正文)

　　甲方：乙方：

　　授權代表：授權代表：

　　日期：日期：

加工合同篇2

　　為了合理利用、開采礦產資源，充分挖掘資源甲、乙雙方在公正平等、互惠互利、平等自愿的原則下，并經雙方多次協商，甲方將合法取得開采的位于XX鎮XX村XXX礦山承包給乙方開采，現就開采事宜達成如下合同，望甲、乙雙方共同遵守，鐵礦加工合同。

　　一、甲方自愿將位于XX鎮XX村XXX礦山的剝離及磷礦開采承包給乙方開采，乙方自愿承包。

　　二、承包期限、開采范圍、承包方式

　　1、承包期限：從簽訂本合同之日起到磷礦石開采完畢為止。

　　2、開采范圍：以甲方指定的礦權范圍(政府、國土部門文件規定的回室范圍)。

　　3、承包方式：全包干式整體承包，即乙方自籌機械設備、運輸工具、安全投入等。

　　4、燃油供應：①本工程乙方所需用的燃油由甲方負責提供，但必須保質、保量地保持乙方所有設備用油，不得有誤。②甲方供應乙方的燃油是按市場直銷價格供應，并按每次供油出庫單及發票的價格為準和乙方結算。

　　三、乙方承包采礦應具備的資質和條件。

　　1、乙方必須有國家管理機關認可的磷礦山開采資質。并在相關部門備案。

　　2、乙方必須具備一定的經濟實力，能夠墊資1個月的開采費用，生產機械設備投入和工人工資及運輸費用。

　　3、乙方必須嚴格執行國家法律法規和安全生產操作規程，確保無安全事故的發生。

　　4、乙方必須按照甲方的生產要求進行作業。

　　5、乙方須為施工人員辦理工傷事故保險事方可進場施工。

　　6、本合同約20萬立方米土方，在開挖土方過程中，如遇沙石礦石不能開挖費用爆破鉆孔等另行協商價格。

　　四、承包費支付方式

　　1、剝離：每月完成3萬立方米以上，乙方必須聽從甲方的現場管理人員的安排，合理進行現場管理(除不可抗拒的因素外)雙方約定剝離費用為每立方米12元，以實際車廂計量為準付給乙方。取礦以每噸7元付給乙方(不含運輸費用)，以磅單票據為準(所有費用均不含稅票)。

　　2、現指定排土場的運輸距離約2.1公里，若更換場地則另行協商價格。

　　3、每月25日之前結算工程量，次月15日一次性付清前期所有款項。

　　4、剝離方數以車廂計量，甲乙雙方認可為準。

　　五、甲乙雙方的權利和義務：

　　1、甲方的權利和義務：甲方在乙方進場時必須向乙方作整個施工過程及邊界交底，乙方在施工過程中有邊界糾紛或老百姓堵路造成3日以上不能正常施工，甲方必須付給乙方工人工資運輸車輛及機械租用費，具體費用可由甲乙雙方協商解決，甲方有權監督乙方安全生產及對乙方違反規章制度處罰的權利，為乙方提供堆荒場地的義務和征地費用，協調鄰里關系，解決事故糾紛的義務，合同范本《鐵礦加工合同》。甲方不能強迫乙方在不安全條件下施工，如造成一切損失由甲方承擔。

　　2、乙方的權利和義務：

　　(1)、乙方有權管理和安排工人的權利。

　　(2)、乙方有對員工培訓體檢的義務。

　　(3)、乙方有承擔安全事故報告法律責任和報告生產方案及進度的義務。

　　(4)、乙方有報送員工基本情況和資質給甲方備案的義務。

　　六、合同解除與違約責任

　　1、乙方如不聽從甲方指揮，濫采亂挖、越界開采、無故停產的，甲方有權解除合同，造成的一切損失均由乙方負責全額賠償，賠償款項從乙方工程費用中扣除。

　　2、乙方在合同期內，中途退出必須在三個月自行撤除機械設備，逾期不撤除視為乙方自動放棄權利，由甲方處置。

　　3、因政策性原因和不可抗力的因素，導致該合同不能繼續履行，乙方不承擔違約責任。

　　4、乙方未按照甲方指定的堆荒處倒荒，造成的糾紛和損失由乙方自行承擔。

　　5、乙方未經甲方同意，擅自將礦石出售的，甲方有權解除合同，并追究責任。

　　6、乙方在安全生產中發生的安全事故，其法律責任及相關損失由乙方承擔，與甲方無關。

　　7、乙方的員工無論在什么場所，發生任何事情均與甲方無關。

　　8、甲乙雙方簽定本合同之日起七日內乙方必須進場作業，逾期不能開工則為乙方違約，并賠償違約金50萬元給甲方。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字后即發生法律效力。

　　八、本合同發生爭議，雙方協商解決，協商不成的，向當地人民法院提出訴訟。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

加工合同篇3

甲方（需方）：簽訂時間：

　　乙方（供方）：簽訂地點：

　　甲方委托乙方在甲方指定區域進行油漆噴涂加工。雙方經過充分協商，本著“公平公正、合作共贏”的原則，就甲方油漆外包雙方的責任和義務等相關事宜協商如下：

　　1、甲方的責任和義務：

　　1.1甲方按廠房租賃合同，提供產品加工所需的廠房和油漆房、油漆倉庫及空壓機設備等相關設施，以及生產用水用電（電費按表收取）；乙方人員伙食費由甲方負責，但乙方必須及時向甲方管理部告知用餐人數，否則多產生的費用由乙方負責。

　　1.2甲方在每月27日前將次月生產計劃（油漆加工方面）發與乙方，便于乙方做產能準備，所有待噴涂產品在乙方能保證進度、質量的前提下，優先發與乙方加工。

　　1.3在加工過程中，乙方自行設置檢驗員，必須對所加工的產品負責，進行自檢并合格，然后報檢，甲方有權依據加工工藝要求，對乙方施工的工藝過程進行監督。

　　2、乙方的責任和義務

　　2.1乙方與甲方簽訂廠房租賃合同，并在甲方廠房指定區域內進行油漆加工。租賃期間乙方負責對甲方所提供設備進行維護保養和維修，接受甲方設備管理和現場管理方面的統一要求，并承擔相應耗材等相關費用，在終止合作時，對甲方所提供設備進行整理，并保證其完好。

　　2.2乙方負責除1.1甲方提供設施以外的其他必需條件。

　　2.3乙方及駐廠人員，必須完全遵守甲方的各項規章制度，接受甲方的統一管理，乙方委派負責人或其代表專職管理乙方人員的安全生產、食宿，并負責協調與甲方的關系。如因乙方人員給甲方造成的任何經濟或其他方面的損失，由乙方承擔；

　　2.4乙方人員在甲方處作業發生的工資、工傷、保險等方面的任何勞資糾紛，由乙方負責解決并承擔相關責任。

　　2.5乙方生產需按甲方給出計劃進行，并組織管理好進度和人員，接受甲方質量與進度的考核，做到安全文明生產，所有易燃易爆材料應有專人專區保管。

　　2.6乙方人員的職業衛生防護和體檢由其自行負責，其人員在任何地方發生任何問題均與甲方無關。

　　2.7乙方人員住宿所產生的水電費由乙方承擔，每月將此與其他應承擔費用一起由甲方按月知會乙方，在當月結算貨款中扣除。

　　2.8 油漆加工過程中產生的固體廢棄物處理由乙方負責。乙方必須提供油漆加工固體廢棄物處理資質或提供第三方處理資質的證明和處理合同，乙方必須保留處理憑證并交由甲方保存。

　　3、進度及質量保證

　　3.1乙方根據產品加工周期和甲方進度要求安排生產，月末甲方將對其月度進行執行情況進行考核，當交貨及時率＜98%，每低于1%處罰款500元。

　　交貨及時率=（月度總計劃數量－未交貨數量）/月度總計劃數量×100%，

　　3.2產品加工質量要求，乙方應做好全過程的控制，符合甲方客戶提供的產品質量檢驗標準或相關國家行業標準，并最終以達到客戶認可為驗收條件。

　　3.3產品質保期：質保期根據甲方客戶要求，時間自乙方入庫日開始計算。在質量保證期內，由于乙方產品質量造成甲方客戶提出返修、退貨、索賠質量問題，乙方應承擔一切費用及損失，具體詳見《供應商質量保證協議》。

　　3.4質量保證期內在甲方應付乙方賬面上必須保留10萬元作為質量保證金，產品質保期到期后一個月付清。

　　3.5由于甲方原因產品在組裝、運輸中所造成油漆損傷，其修補費用由甲方承擔。

　　4、產品傳遞、結算單價與流程

　　4.1 乙方通過自檢合格后，填寫產品型號、加工批次、數量、序列車號等數據至傳送單上，在接收方簽字后將已噴涂產品轉送至甲方生產部相關班組，至成品合格入庫。

　　4.2每月25日為結算日，以甲方貨倉當月入庫（乙方加工）成品數量作為月度結算數量，并經甲方生產部核準后方為有效數量。

　　4.3按雙方商定，各種產品油漆加工單價按甲方油漆定價標準進行計算（在標準值得基礎上根據不同的要求，不同的油漆品牌乘相應的系數）。（具體各產品加工單價見附件）

　　4.4甲方指定油漆原輔材料（底漆、中涂漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰及砂紙、磨片等）品牌。

　　4.5月初由乙方憑甲方開具的油漆外協加工單與甲方采購部進行對帳，經雙方確認無誤后，乙

　　方開具加工增值稅發票（17％）提交甲方，掛賬90天后辦理付款手續（扣除當月乙方應付甲方款項）。因產品質量問題產生退貨，其質量扣款將在本月應付額度中扣除。

　　5、違約責任

　　5.1甲方承諾在結算期限內支付乙方貨款，如因特殊原因延期支付，應及時與乙方溝通、協商。

　　5.2乙方承諾對甲方供貨期、質量及其他協議要求條款的保證，并接受有關考核。

　　5.3乙方送交的加工件，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如給甲方造成非常嚴重的不良后果，則甲方有權取消其加工資格，停付其應付貨款。

　　5.4因其他原因，乙方要求停止與甲方繼續合作，乙方應提前60天提出書面退出報告，否則將賠償甲方10萬元的違約金。正式退出前，乙方應繼續嚴格履行本協議一切義務。

　　6、其他

　　6.1本協議所有附件具有相同法律效力，在履行期間，若發生爭議或任意一方有違約行為，雙方協商解決，如解決不妥則按照合同法規定提交甲方所在地的相關機構進行仲裁。

　　6.2協議有效期為1個月，自前，乙方應正式提出續約意向。

　　6.3未盡事宜，雙方協商確認。本協議一式兩份，雙方各執一份，從雙方簽字日起正式生效。

　　附件：

　　附件一、供應商質量保證協議

　　附件二、油漆技術協議

　　附件三、廠房租賃協議

　　甲方乙方

　　單位名稱（章）：單位名稱（章）：

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　稅號：稅號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

加工合同篇4

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的'違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應

　　承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____

　　地址：___________________地址：___________________

　　_________年______月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：______________