汽車買賣合同(合集15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的汽車買賣合同，歡迎大家分享。
汽車買賣合同1
合同編號：_________
買方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
賣方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
買賣雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就買賣汽車的有關事項，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買賣標的
汽車品牌及型號規格：___________________________
生產國別或生產地：___________________________
生產廠名稱：________________________________
排氣量：___________________________
車牌號碼：___________________________
出廠日期：___________________________
已行駛公里數：___________________________
車輛類型：___________________________
廠牌型號：___________________________
（初次）登記日期：：___________________________
顏色___________________________
發動機號：___________________________
車架號：___________________________
車輛購置附加費憑證編號：_______________________
養路費繳付憑證編號：___________________________
有效期從_________至__________________
最后一次年檢時間：__________________
二、質量要求
1．賣方向買方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。買賣車輛本身不存在危及人身、財產安全的不合理的危險，具備應當具備的使用性能，但對其存在使用性能的瑕疵作出說明的除外；
2．賣方向買方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3．賣方保證其所出售的車輛不是國家禁止的XXX、拼裝車或明令淘汰的汽車產品，也不是違反交通安全、環保等法規要求的汽車產品。
三、數量與價款
車輛單價：人民幣_________元，大寫_________
數量：_________臺
車輛總價：人民幣_________元，大寫_________
運費：_________元，由_________方承擔
出庫費：_________元，由_________方承擔
四、履約保證金
1．買方應在簽訂本合同之日，向賣方提交履約保證金_________元。
2．履約保證金的有效期為買賣雙方簽署驗收單后的_________天。
3．如買方未能履行合同規定的義務，賣方有權從履約保證金中取得補償。
4．履約保證金扣除賣方應得的補償后的余額在有效期滿后_________天內退還買方。
五、付款方式
買方在本合同簽訂后，按照第_________種方式，如期足額將車款支付給賣方。
1．一次性付款方式：本合同簽訂之日起_________日內，支付全部車價款，合計人民幣_________元，大寫_______，履約保證金可抵作車價款。
2．車輛抵押貸款方式：本合同簽訂之日起_________日內，支付全部車價款的_________%，合計人民幣______元，大寫_______；余款自_________年_________月_________日起_________日內支付，合計人民幣_________元，大寫_________。
3．分期付款：
（1）本合同簽訂之日起_________日內，買方支付賣方人民幣_________元（大寫：_________）作為保證金。保證金可以抵作車價款。保證金的數額不得超過主合同標的額的20％。
（2）賣方將車輛交付買方，并經買方辦理交車手續后，支付車價款的_________％，合計人民幣______元（大寫：_________）。
（3）買方委托賣方辦理上牌手續，待相關事項辦妥后，支付剩余_________％的車價款，合計人民幣_____元（大寫：_______）。
（4）其他約定：_________。
4．雙方約定的其他付款方式：_________。
以上合同價款均以□現金□匯票□支票□_________方式結算。
六、交付
1．交付時間：_________年_________月_________日
2．交付地點：買賣車輛的成交經營場所或_________。
3．交付方式：
（1）實行送貨上門的，賣方應按合同規定的時間送往_________（接收地點），交付日期以發運時運輸部門的戳記為準；
（2）實行代運的，賣方應按買方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續，并派人押運（如果需要）。交付日期以發運時運輸部門的戳記為準；
（3）實行自行提貨的，賣方應在交付日_________日之前，通過電報、電傳或傳真的方式將提貨時間通知買方，以發出通知之日作為通知提貨時間。
4．賣方在交付車輛的同時，還應向賣方提交下列文件：（以下3、4、5項如沒有，售前應說明）
（1）購車發票；
（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
（5）隨車工具及備胎。
七、驗收
1．買方應在車輛交接的當場對所購車輛的外觀、基本使用功能和隨車工具（備配件）、賣方提供的賣車相關文件和手續等進行認真檢查、確認。如對外觀、內飾、隨車物件功能及相關文件等有異議的，應當場提出或_________日內提出書面異議，經賣方確認后負責調換、處理。
2．車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，并簽署《商品車輛交接書》，視為該車輛正式交付。賣方還應在協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續，車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費由_________方承擔。
3．從車輛正式交付驗收合格之時起，該車輛的所有權和風險責任由賣方轉移至買方。
八、風險負擔
1．汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由賣方負擔。
2．車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。
3．因賣方的原因致使車輛不能按照約定的期限交付的，賣方應當自違反約定之日起承擔車輛毀損、滅失的風險。
4．車輛由賣方交承運人運輸的，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買方承擔。
5．賣方按照約定未交付有關車輛的單證和資料的，不影響貨物毀損、滅失風險的轉移。
九、維護維修
1．買賣車輛在保修期內出現質量問題或需要保養，賣方應在生產廠公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
2．賣方售賣給買方的車輛的保修期，為_________年或者_________萬公里，以先到達者為準。
3．在保修期內賣方對產品質量實行三包，在保修期內因嚴重安全性能故障或主要部件總成質量問題經______次以上（含______次）修理，車輛的安全性仍達不到出廠檢驗標準或不能正常使用的，賣方應當負責向生產廠家申請換車或退車還款（扣除折舊）。
4．在保修期內，如買方使用、保管或保養不當造成的問題，由買方自行負責。
5．買方所購汽車存在設計、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和財產損害的，買方有權向賣方或生產廠家主張索賠，賣方應積極協助。
6．保修期后的產品維護由雙方協商再定。
十、違約責任
1．賣方應保證其對出賣車輛享有所有權或處分權，若第三人對車輛提出主張，造成買方與第三方發生爭議，賣方應承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
2．賣方應如實向買方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，若賣方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應明示告知而未明示告知的，應承擔相應賠償責任。
3．買方未能按時支付車款的，每逾期1日，應支付賣方全部車價款_________％的違約金。
4．賣方未能按時交付車輛的，每逾期1日，應支付買方全部車價款_________％的違約金。
5．因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
6．因車身超重、尾氣不合格等質量問題或證件不全導致買方無法上牌，買方有權解除合同和退車，因此而造成買方的實際損失，賣方應當予以賠償。
7．賣方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，買方有權拒絕接收車輛，或要求賣方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
8．買方選擇以抵押貸款的方式付款的，如買方未能在規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜（以銀行實際發放貸款為準），視為買方未按合同約定時間付款，應當向賣方承擔違約責任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1．合同期限屆滿，買賣雙方不再續簽本合同；
2．買賣雙方通過書面協議解除本合同；
3．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
4．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
5．當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
7．_________。
十二、保密
買賣雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
十三、通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
十五、合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
十六、爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
十七、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
十八、合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
十九、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
買方：_______________（蓋章）
賣方：_______________（蓋章）
授權代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________賣方：_______________（蓋章）
授權代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________
汽車買賣合同2
出賣方(甲方)：_____________業務電話：_____________
買受方(乙方)：_____________
1、_____________ ，戶籍地：_____________ ，現在居住地：_____________ ，
身份證號碼：_____________ ，聯系電話： _____________。
2、 _____________，戶籍地：_____________ ，現在居住地： _____________，
身份證號碼：_____________ ，聯系電話：_____________ 。
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規，訂立本合同。
第一條 汽車品牌、型號、顏色、數量
乙方按自己的意愿選購 ____產 __________牌， 車型_____，發動機號為 _______，底盤號 __________，功率 kw_____，車架號 _____，外觀為____ 顏色的汽車壹輛。
第二條 汽車價格和付款方式
1、汽車價格：
汽車總價款為人民幣(大寫) _____________元/輛(小寫￥：_____________元)，以上價格僅為 提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。
2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：
①首期付款：乙方于本合同簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價的 ___%的首付款，即人民幣(大寫) ____ 拾____萬___仠 佰元整(小寫￥：_____________元)。
②后續付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫) 拾___萬___仟___佰___元整(小寫￥：_____元)，分 個月支付，自 ___年 ___月 ___日起每月支付金額 元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月 __日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月 %的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。
第三條 乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件(復印件須由甲方與原件核對)，以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、汽車所有的移動，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任(含交通事故)，由乙方承擔。
第四條 汽車的質量、驗收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。
2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。
3、汽車交付乙方后，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
4、汽車的售后服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售后服務的任何費用。
第五條 擔 保
為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定采取如下( )種擔保形式：
1、保證。乙方特請 為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。
2、抵押：乙方提供本人或 所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，并隨上牌
汽車買賣合同3
甲方：乙方： 身份證號碼：_____________ 聯系電話： _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規，訂立本合同。
一、甲方根據乙方的指定，提供牌， 車型，發動機號為：，底盤號為： 的汽車壹輛。
二、汽車總價為人民幣（大寫）元，（小寫）￥： 元。
1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣（大寫） 元整，（小寫）￥： 元。
2.后續付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 個月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。
三、車輛的保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規定投保機動車強制險，50萬元第三者商業險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車輛保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
四、車輛營運手續
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。
五、甲方的權利和義務
乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1
天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費（含收回車輛后發生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
（1）利用車輛從事違法活動；
（2）拖欠款項（含車款和其他應付稅費）累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的；
（3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業險的；
（4）敗壞甲方聲譽，情節嚴重的；
（5）未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的；
（6）未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯系的；
（7）未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；
（8）乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
（9）車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；
六、乙方的權利和義務
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。
2、乙方依法及按本合同規定經營、使用汽車、不受甲方的干預。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的.責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故 2
確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。
6、乙方使用汽車在營運中出現的糾紛、損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。
7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。
八、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協商解決，協商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
九、其它
1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。
2、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙 方：
法定代表人： 身份證號：
委托代理人： 住 所：
電話： 手 機：
簽訂時間：二○ 年 月 日
汽車買賣合同4
買方x x x(以下簡稱甲方)
賣方x x x(以下簡稱乙方)
保證人x x x(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。
第二條 后記轎車的買賣總金額為人民幣 x x 元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元。
(2) 余款x x元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付x x元，乙方應于過戶時，將相當于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續：
前條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內，往后即不負一切責任。
第七條 后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，并負連帶賠償責任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。
賣方(甲方)x x x
住址：
身份證統一號碼：
買方(乙方)x x x
住址：
身份證統一號碼：
見證人(丙方)x x x
住址：
身份證統一號碼：
附： 轎車的標示
牌照號碼：
顏色：
型式：
引擎號碼：
汽車買賣合同5
甲方（出賣人）：_________
住所：_________
聯系電話：_________
乙方（買受人）：_________
住所（址）：_________
聯系電話：_________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標的
汽車品牌：_________型號：_________首選顏色：_________次選顏色：_________
第二條 數量與價款
車輛單價：_________萬元，數量：_________臺，總價：_________萬元（大寫_________）。
車輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另簽委托服務備忘錄（見附件一），乙方需另行交付有關費用和支付勞務報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣_________萬元，大寫_________。
2、車輛抵押貸款方式：
2．1 簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，計人民幣_________萬元，大寫_________。
2．2 _________年_________月_________日前，辦妥抵押貸款手續后支付余款，計人民幣_________萬元，大寫_________。
3、其他付款方式：_________。
4、車輛交付時，定金可以抵作車價款。
第四條 質量
甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合國家有關規定，必須能通過落籍地公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_________年_________月_________日前。
2、提車方式：乙方自提甲方送車上門
3、交車地點：_________
4、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
5、甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（見附件二），即為該車輛正式交付。
6、車輛正式交付之時起，該車輛的所有權和風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 定金
1、雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金_________萬元，大寫_________。
2、乙方不能按約支付車款的，無權要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的，應當雙倍返還定金。
第七條 雙方特別約定：_________
第八條 違約責任
1、乙方未按合同約定的時間付款，按逾期時間分別處理（不作累加）。
1．1 逾期在_________天之內，乙方向甲方支付逾期應付款的萬分之_________違約金。
1．2 逾期超過_________天后，甲方有權單方面通知乙方終止本合同，乙方應按相當于全部車款的_________%，向甲方支付違約金。
2、甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛，按逾期期限分別處理（不作累加）。
2．1 逾期在_________天之內，甲方按日向乙方支付已付車價款的萬分之_________違約金。
2．2 逾期超過_________天后，乙方有權單方面通知甲方終止本合同，甲方應按相當于全部車價款的_________%向乙方支付違約金。
3、對上述違約事項，雙方有定金約定的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
4、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在10日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
5、乙方所購汽車的整車質量保證期限為_________年_________萬公里，兩者以先到者為限，除非不屬于保證范圍內。在保修期內出現質量問題，應當到甲方或生產廠指定的特約維修站進行維修、保養。
第九條 解決爭議的方法
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求臺州市汽車經營行業協會或甲方所在地消費者協會主持調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面第_________種方式解決：
1、向_________仲裁委員會申請仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。
第十一條 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執壹份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代理人（簽字）：_________ 代理人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件一：委托服務備忘錄
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
1、代辦理銀行按揭
2、代辦拍牌
3、代辦上牌（含代辦保險及代繳各類稅費）
4、代辦其他項目：
二、委托報酬
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性支付代辦勞務報酬，合計_________元，大寫_________。
三、完成各委托事項所需費用概算約定如下：
1、代辦理銀行按揭。費用概算如下：_________元。
2、代辦拍牌。費用概算如下：_________元。
3、代辦上牌。費用概算如下：_________元。
3．1 保險費（注明險種）：_________元，保險生效時間應_________年_________月_________日起。
3．2 購置稅：_________元。
3．3 其他：_________元。
4、代辦其他項目。費用概算如下：_________元。
5、以上費用除代辦勞務費報酬由雙方約定外，按支付憑證向乙方結帳；所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。
四、委托完成期限：_________年_________月_________日前。
五、違約責任：_________
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件二：車輛交接書 _________年_________月_________日，甲、乙雙方在_________進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的汽車品牌：_________型號：_________。乙方經過驗收，認為符合雙方_________年_________月_________日簽訂的汽車買賣合同規定的交付條件（發動機號：_________車架號：_________），同意接受。
2、下列車輛項目（限于該型號車輛配套設置和使用功能）完好無損、運轉正常打"√"，反之打"×"。
┌───────┬─┬─────┬─┬───────┬─┬──────┬─┐
│(1)外觀及漆面 │ │(9)燈光 │ │(17)電動電線 │ │(25)隨車飾物│ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(2)內飾 │ │(10)反光鏡│ │(18)cd │ │(26) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(3)轉向 │ │(11)輪胎及│ │(19)收放機 │ │(27) │ │
│ │ │ 備胎 │ │ │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(4)制動 │ │(12)雨刮器│ │(20)點煙器 │ │(28) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(5)手剎 │ │(13)發動機│ │(21)鑰匙及搖控│ │(29) │ │
│ │ │ │ │ 器 │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(6)離合器 │ │(14)空調 │ │(22)千斤頂 │ │(30) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(7)排檔 │ │(15)門窗 │ │(23)隨車工具 │ │(31) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(8)儀表盤 │ │(16)電動天│ │(24)警示牌 │ │(32) │ │
│ │ │ 窗 │ │ │ │ │ │
└───────┴─┴─────┴─┴───────┴─┴──────┴─┘
3、隨車文件清單如下（打√）：
3．1 銷售發票。
3．2 （國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單。
3．3 質量服務卡或保修手冊。
3．4 車輛使用說明書或用戶使用手冊。
3．5 隨車工具及備件清單。
3．6 移動證。
4、里程表顯示數：_________公里。
5、其他交接事項：_________ 本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
說明
1、本合同文本適用于本市行政區域內的機動車買賣交易，且不得自行翻印。
2、簽本合同前，當事人應當仔細閱讀本合同的內容，對合同條款及用詞理解不一致的，應該進一步協商，達成一致意見。
3、本合同為示范文本，為體現協議雙方的自愿原則，本合同文本中相關條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行增補或刪減。協議簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
汽車買賣合同6
甲方（賣方）：
身份證號：
乙方（買方）：
身份證號：
經雙方協商達成以下協議：
一、甲方將_____車____輛，車號為____；產地：______；型號：_______；發動機號碼為_____；車架號為__________；顏色為______；賣給乙方，價格為_________（大寫：___________）。
二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經濟糾紛，無私自改動車架號和發動機號，如有盜搶、詐騙、經濟糾紛、私自改動車架號和發動機號，甲方給退車退款。
三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費用由 甲方承擔。
四、從________年____月_____日前該車所出現的欠費、手續不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負責承擔；自________年____月_____日后該車所出現欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔，甲方概不負責。
五、甲方應于_______年_______月_______日交付給乙方該車以及該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。甲方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。
六、甲方在________年____月_____日前出現事故由甲方負責，在________年____月_____日之后由乙方負責。
七、乙方違反本合同，定金不予退還；甲方違反本合同，應向乙方支付相當于定金數額的違約金。
八、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，本協議自簽字之時起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。
甲方：（簽字）
住址：
聯系電話：
乙方：（簽字）
住址：
聯系電話：
______年______月______日
汽車買賣合同7
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
單位或姓名：
單位或姓名：
住址：
身份證號：
身份證號：
電話：
電話：
車牌號：
發動機號：
底盤號：
登記日期：
車身顏色：
協 議 內 容
一、 甲方自愿將車賣給乙方，車輛產權屬于賣方，內容真實，無產權糾紛，一旦發生問題由甲方負責；
二、 經雙方轉讓價格為：￥ 元，大寫： 整
三、 此車自 年 月 日 時 分以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責；
四、 此車自 年 月 日 時 分以后與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責；
五、 過戶由 方辦理，甲乙雙方出示手續，一切過戶費用
由 方承擔，期限為10天
六、 因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負責；
七、汽車質量：該車于 年 月登記,檢驗合格期至 年 月.該車強制保險繳至 年 月 日，因雙方交易車輛為舊機動車車輛。
八、權利義務：
1.甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件；說明汽車的現狀。
2.乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全.并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修以及相關規費的繳納。
七、 雙方簽字協議生效以后，車輛產權屬于乙方；
八、 本協議一式兩份，雙方簽字后立即生效。
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
日期：
日期：
汽車買賣合同8
分配單號：__________共_____頁第____頁
合同號：（ ） 字____________號
簽訂地點：___________________________買受人出賣人買受人收貨人付款人單位名稱法定代表人聯系人法定代表聯系人聯系人聯系人郵政編碼電掛郵政編碼電掛電掛電掛通訊地址通訊地址開戶行電話帳號電話開戶行銀行帳號付款方式付款期限中轉、聯運(港)序號型號產品名稱及規格代碼數量(輛)單價(元)總金額(元)交貨進度交貨方式代運到站驗交貨地點一季二季三季四季其他條款
一、結算方式：1．買受人自提車及公路代運，按交貨期款到后發車。2．出賣人代運，以出賣人委托鐵路起運日為交貨期、貨款及運雜費等發車后買受人方辦理托收承付。
二、出賣人為買賣人代運和代押運的汽車，出賣人除向需方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠內吊裝費和押運費______元/輛。
三、產品質量：按出賣人規定的出廠檢驗標準，如發生質量問題，按出賣人有關規定實行“三包”。
四、單價內不含車輛購置附加費。
五、違約責任：出賣人逾期交貨（鐵路運輸等不可抗拒原因除外）應向買受人付違約金____元/輛。買受人方逾期提貨，按到期合同貨款的_____%向出賣人方付違約金元/輛，并付____%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需要改或終止，應經雙方協商一致簽具修訂或撤消的協議書。因故要求合同變更，應在交貨期前45天以函（電）向對方協商。本合同未盡事宜，由雙方協商解決，不能達成一致意見時按《中華人民共和國合同法》有關條款規定執行。
六、本合同正本一式兩份，雙方各執一份，其余為副本（副本三份）。
七、其他約定事項：____________________買受人簽字：______________________
出賣人簽字：______________________
簽訂日期：_______年______月_____日
汽車買賣合同9
本合同當事人:
賣車人: (以下簡稱甲方)身份證號:
買車人: (以下簡稱乙方)身份證號:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律.法規在合法.平等相互信任的基礎上，現甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守:
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛(車牌號:發動機號: 車架號:及相關車輛手續整體(機動車登記證書.行車證.附加費本.養路費.保險單)出售給乙方.出售價格為: 元，人民幣大寫 為: 元.
本協議生效后，甲方應保證該車手續真實有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費，養路費，同時甲方應無條件為乙方提供過戶相關手續，如不能正常過戶或和有出租史時，甲方應無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應的經濟損失。
上述車輛自本協議生效后，以前發生的一切經濟糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費用均由甲方承擔，乙方不付任何責任。以后發生的費用和其他事宜由乙方負責，與甲方無關。
本協議簽訂的同時，乙方將購車款一次性交付甲方，同時甲方將該車和相關手續交由乙方保管使用。
本協議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協商解決。
此協議一式兩份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
甲方簽字
電話
住址
乙方簽字 電話 住址 年 月 日 時
汽車買賣合同10
依據《 中華人民共和國合同法》 及相關規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的墓礎上，就二手車買賣的有關事宜協商達成協議如下:
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的二手車(注:批量交易車輛請填寫合同附件)
車主姓名: ;號牌號碼: ;廠牌型號: ;發動機號碼: ;車架號: ;養路費繳付有效期至: ;車輛年檢有效期限至: ;初次登記日期: ;行駛公里數:
車輛使用性質:口客運、口貨運、口出租、口租賃、口非營運、口其他。
車輛狀況:
第二條 車輛成交價格及交驗車
車輛成交價格為(不含稅費) 元;大寫: 元;車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為口買方負責、口賣方負責、口 。
買方應于 年 月 日在 (地點)同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并自驗收、審驗無誤起 日內向賣方支付車價款。
賣方應在收到車價款后向買方交付車輛及相關文件，并在 日內協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續。(注:雙方約定分期付款的，可就付款時間及車輛交付等問題在第六條中約定。)
相關文件包括:機動車行駛證、機動車等級證書、車輛購置稅證明、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費交付憑證、 。
第三條 雙方權利義務
1 、賣方保證對出賣車輛享有所有權或處宜權，且該車符合相關規定姐夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2 、賣方應保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛很成分。
3 、買方應按約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按約定支付車價款。
4 、賣方收取車價款后，應開具合法、有效的收款憑證。
5 、車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由 負責。
第四條 違約責任
1 、第三人對車輛主張權利并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方澳成的一切報失.
2 、買方未按約定支付車價款的，應每日按未交車價款 %的標準支付違約金。
3 、賣方未按約定交付車輛及相關文件的，應每日按車價款 %的標準支付違約金，
4 、因賣方原因致使車輛在規定期間內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車價款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在規定期限不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第 種方式解決:
① 提交 仲裁委員會仲裁:
② 依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定事項:
本合同一式三份，買賣雙方各一份，備案部門一份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的’附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買方(章): 賣方(章):
住所: 住所:
電話: 電話:
證照號碼: 證照號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
簽訂時間: 簽訂地點:
汽車買賣合同11
賣方(以下簡稱甲方)： 買方(以下簡稱乙方)： 甲方身份證號：乙方身份證號： 甲方聯系電話： 乙方聯系電話： 甲方現將一臺車牌號 發動機號 ， 色的 車賣給乙方。
甲、乙雙方本著友好的心情經協商達成以下協議：
1、雙方以現金形式交易，車款一次性付清。
2、此車從日時以前的交通事故由甲方負責，與乙方無關。
3、此車從日時以后的一切事情由乙方自己負責，與甲方無關。
4、乙方對甲方的此車手續、車況、外觀、內飾等認可后簽字。
5、車輛交付后，出現任何故障、損壞與甲方無關，由乙方自己負責。
6、此協議一式兩份，雙方各執一份為憑，雙方簽字后永不反悔，并具有法律效力。
特別約定：
甲方簽字： 乙方簽字：
現在住址： 現在住址：
年 月 日 時立
汽車買賣合同12
出賣人：___________簽訂地點：
買受人：___________簽訂日期：年月日
一、汽車型號及金額：
┃汽車品牌│型│發動│合格證號│車架號│海關單號│商檢單號│顏色│價格│備注號┃機號
二、交車地點、方式：
交車地點：____________交車時間：____________
付款方式：____________付款時間：____________
三、質量、維修：
１．出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
２．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
３．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
４．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：（１）銷售發票；（２）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單：（３）保修卡或保修手冊；（４）說明書；（５）隨車工具及備胎。（以下３、４、５項如沒有，售前應說明）
５．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
６．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
７．汽車在購買后，如發現屬于生產廠家的質量問題可由出賣人協助買受人與生產廠家的維護站聯系、解決。
８．如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
９．如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任田（雙方協商）：________________________________________________________
五、合同爭議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
１．提交___________仲裁委員會仲裁；
２．依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交易市場主辦單位留存一份（市暢留存期一年）。
七、本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。
汽車買賣合同13
甲方(銷售方)： 乙方(買受方)：
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，本著平等自愿、公平、誠實信用的原則，就汽車買賣事宜，訂立本合同。
第一條 交易汽車基本信息及配置
第二條 質量標準 甲方出售的車輛，質量應當符合出廠時的國家標準，且不低于生產者出廠檢驗標準，是國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品。
第三條 價款
車輛價格每臺 元(人民幣)，大寫 。 數量 臺，總計 元(人民幣)，大寫 。
第四條 支付方式 雙方同意按照以下第 種方式支付車輛價款：
1.簽署本合同時，支付全部車價款 元(人民幣)，大寫 。
2.簽署本合同時，首付全部車價款的 %，即 元，大寫 ;余款 元(人民幣)，大寫 ，于 年 月 日前付清。
3.分期付款 。
4.其他 。 乙方應當將車價款付至甲方的財務部門或甲方指定的賬號(收款人 ： 開戶行： 銀行賬號： )，不得將車價款付給甲方銷售人員。
第五條 交付與驗收
1.交車方式：□甲方送車上門 □乙方自提
其他 。
2.交車地點： 。
3.交車日期： 年 月 日前。
4.交車時里程表顯示數應符合國家標準，不大于 公里。
5.甲方交付車輛時應提供：(1)銷售發票;(2)車輛使用說明書或用戶使用手冊;(3)質量服務卡或三包憑證、維修保養手冊等隨車文件。交付車輛后 日內，提供(國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單。
6.車輛交付時應當場驗收。甲方應配合乙方對所購車輛型號規格、外觀、輪胎、內飾、配置、備件、基本使用功能等進行確認，雙方應簽署《車輛驗收交接書》(詳見本合同附件)。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，并在《車輛驗收交接書》上作詳細記錄;對確屬質量問題且符合相關規定的，乙方有權要求更換車輛，更換車輛的費用由甲方承擔。
7.甲方向乙方交付車輛且雙方簽署《車輛驗收交接書》，即為車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條 雙方的義務
1.甲方應當按照國家、地方的相關法律法規及相關技術標準，對其所出售的車輛承擔質量保證責任和“三包”責任。
2.甲方出售車輛屬于事故車、有維修記錄車、處理品車、改裝車、“三包”退換車，應當事先向乙方作出書面說明。
3.乙方應當按照合同約定的時間、方式付款和提取所購車輛。
4.乙方應為《機動車行駛證》登記的車輛所有人。
第七條 違約責任與合同解除
1.甲方逾期交付車輛的，應每天按乙方已交付車款的萬分之 向乙方支付違約金;逾期交付車輛超過 天的，乙方有權解除本合同，要求甲方退還已交車款并按車輛價款的萬分之 支付違約金。
2.乙方逾期支付車輛價款的，應每天按逾期支付部分價款的萬分之 向甲方支付違約金;逾期付款超過 天的，甲方有權解除本合同，要求乙方按車輛價款的萬分之 支付違約金。
3.一方無正當理由單方解除合同的，應按 的標準向對方支付違約金。給對方造成損失的，依法承擔賠償責任。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
第九條 爭議解決方式
本合同在履行中如發生爭議，可以協商解決或向消費者協會申請調解或向有關行政部門投訴;協商、調解解決不成或不愿意協商、調解的，雙方可選擇以下第 種方式處理：
1.提交 仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
第十條 其他 第十一條 未盡事宜
1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。車輛驗收交接書、補充協議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式二份，甲、乙方各執一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字或蓋章)： 住 所： 住 所(址)： 郵 編： 郵 編： 營業執照號碼： 身份證號
法定代表人： 組織機構代碼： 電 話： 聯系電話： 聯 系 人： 委托代理人： 電 話： 電 話：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
汽車買賣合同14
賣方：
身份證號碼： 電話號碼：
買方：
身份證號碼： 電話號碼：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：
車主名稱： 號牌號碼及車型：
行駛公里數： 公里(車輛路碼表顯示數)
車輛使用性質：家庭自用非營運
第二條 車款及交驗車
車款為(不含稅費) 元;大寫 元整 。
雙方于 年 月 日共同當面驗收車輛及審驗相關文件，自驗收、審驗無誤后買方應以現金的方式當即向賣方支付全部車款。
買方應在收到車后 日內辦理完畢該車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負全部由買方負擔。
第三條 雙方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。
4.買方應在收車后 日內持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
5.車輛交付后，交付車的時間為： 年 月 日 時 分 因車輛使用過程中發生的一切問題由使用者負責(其中包括因交通事故發生的費用、相關罰款等全部所有費用)。
第四條 違約責任
1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛的，應每日按車款 2 %的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。
第六條 買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。
此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方： 買方：
年 月 日
汽車買賣合同15
隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人
【汽車買賣合同(合集15篇)】相關文章：
1.個人汽車買賣合同
2.有關汽車買賣合同
5.汽車車庫買賣合同
6.二手汽車買賣合同
