【實用】買賣合同模板錦集5篇

　　隨著時間的推移，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的買賣合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

買賣合同 篇1

　　甲方（買方）:

　　（蓋章）

　　地址：

　　電話：

　　聯系人：

　　乙方(賣方):

　　（蓋章）

　　地址:

　　電話：

　　聯系人:

　　甲乙雙方根據中華人民共和國合同法，平等互利，協商一致，同意簽訂本合同，共同信守，商品買賣合同范本。

　　1．貨物名稱、型號規格、基本配置、單位、數量、單價、金額及合同價見表1：（ 滿足招標文件要求）

　　號序 貨物名稱

　　型號規格

　　基本配置

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額（元）

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　計：人民幣（大寫）

　　備注：

　　2．技術資料

　　乙方應隨貨物提供下列技術資料：

　　2．1各系統的運用手冊

　　乙方應以書面或電子文檔形式提供給甲方。

　　3．交貨地點 ____________時間____________ 或另見甲方書面通知。

　　4．售后服務：____________

　　4．保修期____________

　　5．驗收

　　5．1 本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內。

　　5．2貨物驗收合格后，甲乙雙方在結算驗收證明書上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規定的驗收期的，則視為其已驗收通過。

　　6．付款(詳見雙方說明的其它事項)

　　6．1 本合同以人民幣付款。

　　6．2乙方所供貨物經甲方驗收合格并出具結算驗收證明書后，由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內付款。

　　7．質量保證

　　7．1 乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過的，并完全符合行業規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內應具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于本合同4.1條表3的質量保證期內，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷而產生的故障負責，合同范本《商品買賣合同范本》。

　　7．2 在質量保證期內，如果貨物的數量、質量或規格與合同不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用單位應盡快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。

　　7．3 乙方應在接到甲方或使用單位通知后，在本合同4.1條的響應時間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。

　　7．4 如果乙方在接到甲方或使用單位（轉載自百分網，請保留此標記。）通知后，在本合同4.1條的響應時間內,沒有彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但其風險和費用將由乙方負擔，甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。

　　8．誤期賠償

　　8．1如果乙方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務，甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法，賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五（0.5%）計收，直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的'最高限額不超過合同價的百分之五（5%）。一周按七（7）天計算，不足七（7）天按一周計算。并且，買方可考慮終止合同。

　　9．合同轉讓和分包

　　9.1 乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務。

　　10．適用法律

　　10．1 本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。

　　11．合同生效

　　11．1 本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。

　　11．2 本合同一式四份，以中文書就，甲、乙雙方各執一份，另一份報雨城區國庫科支付貨款，另一份報雨城區政府采購中心備案。

　　12．雙方需要說明的其他事項

買賣合同 篇2

　　合同編號：140594

　　合同編號__________________

　　賣方(甲方)_______________________

　　買方(乙方)_______________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條品種、數量、價款(可另附表)

　　第二條質量標準

　　(一)________________________________________________。

　　(二)________________________________________________。

　　第三條支付方式

　　貨款的支付按下列第_______項執行：

　　(一)即時結清。

　　(二)合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。

　　(三)其他方式__________________________________。

　　第四條交貨方式、地點及費用，按下列第________項執行：

　　(一)甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔。

　　(二)乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔。

　　第五條違約責任

　　(一)甲方延遲供種的，每延遲一日，應支付乙方_______元的違約金。

　　(二)乙方逾期提貨的，每延遲一日，應支付甲方________元的違約金。

　　(三)乙方逾期支付貨款的，每延遲一日，應支付甲方______元的違約金。

　　(四)其他違約責任____________________________。

　　第六條其他約定。

　　第七條爭議解決

　　發生爭議由雙方協商解決;也可通過上海市生豬業行業協會調解;或選擇下列第_______項方式解決：

　　1.上海仲裁委員會提起仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第八條本合同一式_______份，甲乙雙方各執_____份，自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。

　　甲方_________________________乙方________________________

　　法定代表人_________________________法定代表人________________________

　　委托代理人_________________________委托代理人________________________

　　地址_________________________地址________________________

　　郵編_________________________郵編________________________

　　電話_________________________電話________________________

　　簽約地點___________________________簽約地點__________________________

　　簽約日期___________________________簽約日期__________________________

買賣合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，就乙方購買甲方辦公室有關事宜達成協議如下：

　　一、乙方購買甲方投資開發的兩當縣種子公司舊址新建辦公樓靠泰山路二、三層一部分(約448m2)作為辦公室。

　　二、房屋座落：位于兩當縣城關東街縣種子公司舊址，泰山北路。

　　三、面積 m2，另建車庫一間，面積約 m2。

　　四、房屋結構：磚混結構。

　　五、房屋建筑標準：以現已建成的房屋現狀為標準。

　　六、房款及支付方式：

　　1、房款：單價為 元/ m2，總房款為 元/m2× m2= 元，最終結算面積以房產證為準。

　　2、付款方式：乙方已向甲方付款 萬元，剩余房款約 元及修樓梯費用 元，待甲方產權證辦理好交于乙方后1個月內全部結清。

　　3、產權證辦理：房屋交付使用后甲方負責為乙方辦理產權證，所產生費用由甲方承擔。

　　七、附屋設施及室內設施：

　　1、院子屬于共有部分，乙方有共同使用和共同管理權力。

　　2、二樓陽臺歸乙方使用。

　　3、甲方負責安裝室內水、門窗設施，并負責接通水、電。

　　4、室內墻面為防瓷涂料，費用由甲方承擔。

　　5、室內地板磚由乙方自己負責。

　　6、已做樓梯所花費用 元全部由乙方承擔，并于最后結算房款時一并付給甲方，此樓梯由乙方拆除，乙方在此處另建車庫，費用由乙方自己承擔。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

　　九、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽字蓋章)：

　　乙方(簽字蓋章)：

　　甲方法人代表：

　　乙方法人代表：

買賣合同 篇4

　　需方： (以下簡稱甲方) 供方： (以下簡稱乙方)

　　甲方因經營需要向乙方購買茶葉，經雙方友好協商就有關事項商定如下：

　　一、 產品名稱：

　　合計金額：317000

　　二、 合同標的：

　　三、 質量標準：按國家標準

　　四、 交貨日期、地點、方式：乙方應按甲方指定日期在20xx年2月10日至20xx年4月

　　10日前分期(具體時間以甲方電話或傳真通知日期為準)將貨物抵安溪二環路感德周陽茶業有限公司

　　五、 驗收方法：依照樣品驗收，在甲方指定地點現場驗貨確認。

　　六、 違約責任：乙方如不能按時、按質量交貨，應向甲方支付違約金人民幣伍萬元整，給甲方造成損失的，還應賠償損失：甲方如不能按時款應支付人民幣貳萬元整，并按銀行。同期貸款利率支付乙方逾期貨款違約金，乙方開戶銀行安溪縣信用聯社劍斗分社 戶名：王鴻料 賬號：6221840107015116539

　　七、 爭議解決方法：雙方友好協商，協商不成提交至所管轄區人民法院解決

　　八、 本合同自雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，經雙方簽字簽字蓋章后生效。 甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　年 月 日 年 月 日

買賣合同 篇5

　　原告： 男，漢族，現年 歲，身份證號碼 現住徐州市云龍區

　　原告電話：

　　訴訟代理人：

　　訴訟代理人電話：

　　第一被告： ，男，漢族，現年 歲，身份證號碼320### 現住徐州市銅山區 聯系電話：

　　第二被告

　　第三被告

　　訴訟請求：

　　1、原告請求依法判令被告給付原告貨款 元

　　2、請求判令被告支付逾期付款違約金 元

　　3、本案訴訟費用及其費用由被告負擔。

　　事實與理由：

　　原告和被告于20xx年12月15日簽訂了五金配件購銷合同，后又于20xx年2月18日簽訂了產品購銷合同(各種燈具)。雙方在每份合同中都約定了燈具的數量、單價、合同履行方式及貨款支付方式和期限，同時還約定了違約金。合同簽訂后，原告嚴格依據合同向被告履行了供貨安裝義務，合同履行完畢后，經雙方結算，五金配件實際總貨款是13838，合同簽訂時預付19620元，仍下欠1218元。產品購銷合同實際總價款為117184.2元，預付貨款12000元，合同履行過程中支付貨款56200元，現下欠48984.2元。即兩份合同總價款為224022.2，被告共計給原告支付了87820元，下欠136202。自雙方結算后，原告又多次要求被告按合同約定立即支付貨款，被告推脫不予支付，事實上已經構成違約，依合同約定被告應當承擔違約責任，按合同總價款的30﹪向原告支付違約金67206.6元。

　　綜上所述，原、被告簽訂的《購銷合同》是雙方真實意思表達，合法有效。被告拖欠原告貨款共計 元，事實清楚,證據充分,雙方的債權債務關系清楚，合法有效，應受法律的保護。《合同法》第六十條規定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。”以及《合同法》第一百一十四條第一款規定：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。”被告拖欠貨款不還的行為是嚴重的違約行為，損害了原告的合法權益，應承擔違約責任。被告應向原告支付逾期付款及違約金共計 元。原告為了維護自身的合法權益，實屬無奈，特依法向人民法院提起訴訟，懇請貴院依法判令被告給付原告拖欠的貨款及違約金，支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　徐州市人民法院

　　附：

　　1、本訴狀副本 1 份

　　2、《買賣合同》復印件 份

　　3、收貨單復印件 份

　　起訴人：電話： 年 月 日

【【實用】買賣合同模板錦集5篇】相關文章：

實用的買賣合同模板錦集9篇04-10

實用的買賣合同模板錦集6篇04-10

實用的買賣合同模板錦集10篇04-10

實用的買賣合同模板錦集六篇04-09

【推薦】買賣合同模板錦集4篇04-10

【精品】買賣合同模板錦集5篇04-09

【推薦】買賣合同模板錦集9篇04-09

【熱門】買賣合同模板錦集八篇04-05

【精品】買賣合同模板錦集九篇04-03

關于買賣合同模板錦集4篇04-02